中国电信天翼云2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购）询比公告
- 2026-05-22
项目名称: 中国电信天翼云2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购）询比公告
招标公司: 天翼云科技有限公司
项目地区：北京 北京
中国电信天翼云2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购）询比公告
本询比项目为 中国电信天翼云 2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购） （ 标段编号： I查看完整信息74710010011 ），采购人为天翼云科技有限公司，采购代理机构为江苏中博通信有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况： 本项目采购 中国电信天翼云 2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购） 所需要的施工服务、乙供设备、乙供主材。
1.2 采购内容及标包划分情况：
1.2.1 采购内容：本项目采购 中国电信天翼云 2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购） 所需要的施工服务、乙供设备、乙供主材。预算金额为 ： 2,347,069.47 元（不含增值税）
1.2.2 实施地域：
中国电信天翼云 2025年内蒙古信息园A4、A7楼暖通改造工程建设地点为呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务集聚区金盛路中国电信内蒙古信息园；中国电信天翼云2025年京津冀园区A2楼零星改造工程建设地点为天津市武清区高村镇京津冀电信大数据中心A2机楼。
1.2.3工期要求 ：
（ 1）中国电信天翼云2025年内蒙古信息园A4、A7楼暖通改造工程工期为自开工报告注明日期之日起150个自然日具备初验条件。
（ 2）中国电信天翼云2025年京津冀园区A2楼零星改造工程工期为自开工报告注明日期之日起120个自然日具备初验条件。
1.2. 4工程质量：合格，符合国家和行业质量标准。
1.2. 5 承包方式：包工部分包料。
序号
标包名称
产品名称
规格型号
数量
交货地点
交货期
1
中国电信天翼云 2026年内蒙古园区暖通改造及京津冀园区零星改造施工总承包采购项目（重新采购）
施工总承 包
/
/
详见 1.2.2实施地域
详见 1.2.3工期要求
本项目不划分标包。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（ ）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.2.6成交供应商数量：1 个，每个成交供应商对应的份额如下：100%。
1.3 本项目设置最高响应限价 ， 最高 响应限价 详 见 供应商 须知前附表 3.3.3 。 供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决 。
2. 供应商资格要求
2.1 供应商基本资格要求：
2 .1 .1 供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2 .1 . 2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2 .1 .3 本项目不接受联合体响应。
2 .1 .4 供应商须同时具备以下资质证书：
（ 1）建设行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包三级及以上资质。
（ 2）建设行政主管部门颁发的有效的施工企业安全生产许可证。
注 1：供应商须提供以上资质证书扫描件。
注 2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。
2 . 2 供应商不得存在下列情形之一：
（ 1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（ 2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；
（ 3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（ 4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（ 5）在最近三年内（自2023年04月01日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（ 6）在最近五年内（自2021年04月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（ 7）在最近五年内（自2021年04月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（ 8）被最高人民法院在“信用中国”网站（）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（ 9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（ 10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（ 11）为本询比项目的代建人；
（ 12）为本询比项目的采购代理机构；
（ 13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（ 14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（ 15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（ 16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；
（ 17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；
（ 18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；
（ 19）近两年（自2021年04月01日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（ 20） 其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（ 2 1 ）法律法规、询比文件限定的其他情形。
2 . 3响应 产品资质要求：
2 . 3.1响应 产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的成熟稳定的产品。
2 . 3.2响应 产品应符合国家及相关行业技术标准。
2 . 4同类项目业绩要求： 供应商须提供合同或订单签署日期为 2023年01月01日至本项目询比公告发布前1日止的同类项目（同类项目指包含数据中心暖通的施工工程）施工业绩，应具备至少1个单项施工合同或订单金额在200万元（含增值税）及以上的同类项目施工业绩。
注：（ 1）供应商须附相关合同关键页（须包括合同标的内容、签订时间、合同金额、合同签章页），如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据，同一框架下的订单中同一项目认定为一个合同。如提供订单或结算单据的，需同时提供对应框架合同的扫描件或者其他相关证明材料，合同标的内容应通过合同正文或附件中约定的服务内容或报价单或技术规范书或技术方案等内容明确体现，证明材料不全或无法确定为相关案例的，不予认可。合同原件如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可（设备及服务类合同，合同内容必须体现含有施工服务内容且设备品类能够推导为数据中心暖通相关专业的，否则不予认可，若为EPC项目则合同金额以扣除设计部分金额时剩余金额为准）。
（ 2）若合同承包人为联合体，证明材料需体现具体分工界面及供应商的业绩金额。
2 . 5 供应商应为本项目配置以下人员：
（ 1）企业主要负责人：须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证A证。
（ 2）项目经理：至少配备1名，须同时具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B证和建设行政主管部门颁发的有效的二级及以上注册建造师证书（通信与广电专业）或二级及以上注册建造师证书（机电专业）。
（ 3）技术负责人：至少配备1名。
（ 4）专职安全生产管理人员：至少配备2名，须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证C证。
（ 5）特种作业人员：至少配备3名，其中1名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证(低压电工作业)，1名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（焊接与热切割作业），1名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高处作业）。
注：须提供上述团队人员履历表、有效的身份证扫描件、相关资格证书扫描件及劳动关系证明（由税务局等社保经办机构出具的 2025年02月至2026年02月期间任意连续6个月的社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为供应商，企业主要负责人无需提供社保证明）（退休返聘无法提供社保的，提供退休证及返聘合同），证明材料不全或无法判定等其他情况不予认可）。上述所有人员均不得复用。
2.6 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章 “评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1 询比文件获取时间： 202 6 年 0 5 月 22 日 22 时 0 0分00秒至202 6 年 0 5 月 27 日 22 时 0 0分00秒（北京时间，下同） 。
4.2 询比文件获取方式： 登录 “中国电信阳光采购网（）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“ 6 供应商注册 ”。
4.3 获取本询比文件不收取费用。
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）： 202 6 年 0 6 月 03 日 0 9时30分00秒。
5.2 电子响应文件的提交方式：登录 “中国电信阳光采购网（）” 后，通过 “招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件， 采购人 /采购代理机构 邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 供应商注册
6 .1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过 “中国电信阳光采购网（）” 首页 “立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
6 .2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理 CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程 详见中国电信阳光采购网首页 “操作指引-CA办理”。
6 .3技术支撑联系方式
服务热线： 4000111884
服务邮箱： zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）
7. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（ ）、中国招标投标公共服务平台（/）上发布，其他媒介转载无效。
8. 联系及异议接收方式
8 .1联系方式
采 购 人 ：
天翼云科技有限公司
采购代理机构 ：
江苏中博通信有限公司
地 址 ：
北京市海淀区西土城路 33号
地 址 ：
北京市西城区南礼士路 66号建威大厦1512室
邮 编 ：
/
邮 编 ：
100032
联 系 人 ：
许经理
联 系 人 ：
吴焕姬、押昊、王倩、岳志明
电 话 ：
电 话 ：
电子邮件 ：
/
电子邮件 ：
wuhuanji.jszbtx@chinaccs.cn
网 址 ：
/
网 址 ：
/
开户银行 ：
中信银行南京城北支行
账 号 ：
3查看完整信息36933
8 .2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（ ）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购代理机构：江苏中博通信有限公司
2 026 年 0 5 月 22 日
